|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поиск по сайту |
"Технико-экономическое задание"
Глава администрации МО Сухотерешанское сельское поселение В.Н. Андреева _______________________ _________________ __________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 1 к технико-экономическому заданию
Описание объекта закупки и количество:
Обоснование закупки: Реализация проекта развития муниципального образования Ульяновской области, подготовленного на основе местных инициатив.
1. Наименование объекта закупки: Ремонт водопроводной сети и сооружений с установкой башни «Рожновского» 50м3 высота ствола 12м в с. Куроедово Николаевского района Ульяновской области».
2. Объем выполняемых работ, функциональные, технические и качественные характеристики работ: в соответствии с локальной сметой, ведомостью объемов работ (дефектная ведомость), (Приложение №2,4 к технико- экономическому заданию) 3. Перечень материалов/товаров и их показатели, связанные с определением соответствия материалов/товаров, используемых при выполнении работ, потребностям заказчика:
4. Подрядчик должен гарантировать надлежащее качество выполнения работ и используемых материалов, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, и другими документами, удостоверяющими их качество. Гарантии качества должны распространяться на все работы и конструктивные элементы, выполняемые Подрядчиком. Гарантийный срок по выполненным Работам устанавливается - 3 (три) года с момента подписания уполномоченными лицами обеих сторон акта выполненных работ на весь объём работ. Если в период гарантийной эксплуатации объектов обнаружатся недостатки/дефекты по качеству работ по вине Подрядчика, то Подрядчик будет обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. В случае реорганизации/ликвидации Подрядчика ответственность по гарантийным обязательствам будут нести субподрядные организации согласно выполненным работам. Наличие недостатков, порядок и сроки их устранения будут фиксироваться с участием Подрядчика двухсторонним Актом обнаруженных недостатков/дефектов (дефектной ведомостью). Для участия в составлении акта, Подрядчик будет обязан командировать своего представителя в срок, установленный письменным извещением Заказчика об этом. Гарантийный срок эксплуатации объекта в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не будут распространяться на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц после подписания актом выполненных работ. В случае отказа Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных недостатков/ дефектов Заказчик составит односторонний акт.
5. Выполнить работы в соответствии сСНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизированных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена» и иным требованиям норм и правил, установленных действующим законодательством РФ и регулирующих выполнение такого рода работ. 6. Место выполнения работ: Ульяновская область, Николаевский район, с. Куроедово.
Глава администрации МО Сухотерешанское сельское поселение В.Н.Андреева
Приложение №2 к технико-экономическому заданию
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Работник контрактной службы/ контрактный управляющий:
Приложение № 3 к технико-экономическому заданию
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №______ Идентификационный код закупки 173731100510073110100100020014322244
с. Сухая Терешка «____» _________2017 г. Администрация муниципального образования Сухотерешанское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Андреевой Веры Николаевны, действующее на основании ч. 4.1 ст. 28 Устава, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые по тексту муниципального контракта каждая по отдельности - Сторона, а совместно - Стороны, на основании результатов_______________________(Протокол от______ № ____) заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - контракт) о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Предметом контракта является выполнение работ по ремонту водопроводной сети и сооружений с установкой башни «Рожновского» 50 м3 высота ствола 12м в с. Куроедово Николаевского района Ульяновской области муниципального образования Сухотерешанское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области (далее - работа), согласно локальных смет и ведомости объемов работ, которые являются неотъемлемой частью муниципального контракта и в соответствии с рабочей документацией (далее – документация). 1.2. Место выполнения работ: Ульяновская область, Николаевский район, с. Куроедово. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА 2.1. Цена контракта составляет_____ (__________) рублей, в т. ч. НДС ___ (_________) руб., (если предусмотрено) 2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1 настоящего контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения настоящего контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных пунктом 12.1. настоящего контракта.. 2.3. В цену контракта включены все налоги, сборы, транспортные/командировочные расходы, расходы на используемые материалы, уплату таможенных пошлин и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями настоящего контракта. 2.4. Источник финансирования: Бюджет муниципального образования Сухотерешанское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области, в том числе софинансирование из областного бюджетов на 2017 год и население.
2.5. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающего частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 3.1. Форма оплаты: безналичный расчёт. Сроки оплаты: по мере поступления денежных средств в бюджет муниципального образования Сухотерешанское сельское поселение, в срок до 31.12.2017г. 3.2. Порядок оплаты: оплата отдельных этапов выполненных объёмов работ производится Заказчиком по факту выполниных работ , на основании актов о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, представляемых Подрядчиком, и подтверждающих целевое использование выделенных средств, в течении 30 календарных дней. 3.3. Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения всех работ на основании акта о приемке выполненных работ, оформленного в установленном порядке и после передачи Подрядчиком Заказчику комплекта оформленной исполнительной документации. Расчёт производится в рамках цены контракта, установленной по объекту в п. 2.1. настоящего контракта, с зачётом всех ранее произведённых по нему платежей. 3.4. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. 3.5. Оплата расходов по добровольному страхованию строительных рисков производится за фактические затраты. При этом Подрядчик представляет Заказчику доказательства заключения им договора страхования, включая данные о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисках. 3.6. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты оплачивается за обоснованные фактические затраты Подрядчика, произведенные по согласованию с Заказчиком, но не более 2% согласно сводке затрат. При этом Подрядчик представляет Заказчику подтверждение произведенных расходов (смета, утвержденная проектным институтом и заказчиком, акт о приёмке выполненных работ по форме № КС-2). 3.7. Оплата за временные здания и сооружения производится Заказчиком за фактически построенные временные здания и сооружения (п.3.2 ГСН 81-05-01-2001), при этом выполненные работы по строительству временных зданий и сооружений оформляются актами выполненных работ по форме № КС-2; 3.8. Оплата затрат на зимнее удорожание производится Заказчиком, если период строительства захватывает расчетный зимний период для Ульяновской области (п.73 таблицы 3 Раздела 11 ГСН 81-05-02-2001 и п.3 Раздела 1 ГСН 81-05-02-2007); 3.9. Вышеуказанные затраты принимаются Заказчиком при наличии их в расчёте начальной (максимальной) цены Контракта. Сметы на непредвиденные работы и затраты разрабатываются Подрядчиком за свой счёт. Расходы по разработке смет возмещению Заказчиком не подлежат.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 4.1. Начало работ: с момента заключения контракта; 4.2. Окончание работ: до 01.11.2017 года.
5. Обязательства и права Подрядчика, требования к качеству 5.1. Выполнить все работы в полном соответствии с документацией, заданием Заказчика, требованиями нормативных документов, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем нормальную его эксплуатацию. 5.2. Обязуется в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев после окончания работ, по требованию органов внутреннего и внешнего финансового контроля направлять своих представителей для подписания актов осмотров объектов и выполненных работ по контракту. 5.3.Выполнить работы в соответствии сСНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизированных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена» и иным требованиям норм и правил установленных действующим законодательством РФ и регулирующих выполнение такого рода работ. 5.4. Требования к качеству применяемых материалов и оборудования: Все материалы и оборудование используемые для выполнения работ должны быть соответствующих видов, обозначенных (описанных) в документации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны предоставляться Заказчику до начала производства работ. Требования к безопасности работ: подрядчик должен: - обеспечить безопасность всех лиц, имеющих право находиться на объекте, и поддерживать место, где выполняются работы, в таком состоянии, которое необходимо для предотвращения возникновения опасности для упомянутых лиц; - обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдение норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли; - принять все разумные меры по противопожарной безопасности объекта при производстве работ; - обеспечить и содержать за свой счёт охрану объекта, материалов и оборудования, стоянки техники и другого имущества, необходимых для выполнения работ, ограждения мест производства работ с момента начала выполнения работ до подписания акта. 5.5. Принять на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы строительства. 5.6. Передаёт комплект оформленной исполнительной документации “Заказчику” после завершения всех работ. 5.7. Устранять за счёт собственных средств в установленные Заказчиком сроки, допущенные по своей вине недостатки (дефекты), выявленные в процессе производства работ, и в согласованные с Заказчиком сроки в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 5.8. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта. 5.9. На все время действия Контракта иметь действующее свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 5.10. Вправе привлекать субподрядные организации для выполнения работ по настоящему Контракту, оставаясь ответственным перед Заказчиком за качество и сроки выполнения своих обязательств по Контракту. 5.11. Требование к Подрядчику: наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. 6. Обязательства и права ЗАКАЗЧИКА Заказчик обязуется: 6.1.Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту, а также целевое использование средств бюджета. Требовать от Подрядчика предоставления информации и документации для осуществления проверки хода и качества выполнения работ и (или) целевого использования средств бюджета, выделенных для оплаты выполнения работ по настоящему Контракту. 6.2. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации. 6.3. Заказчик обязан контролировать исполнение Подрядчиком обязательств по заключенному контракту, в части своевременного и полного выполнения работ. 6.4. Заказчиком осуществляется приёмка выполняемых работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в данном контракте. 6.5. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в ст..3 настоящего контракта. 6.6. В срок и в установленном порядке, с участием Подрядчика и с участием представителя службы технического надзора, осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результаты работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 6.7. Информировать Подрядчика о технических требованиях для проведения работ в соответствии с требованиями стандартов и нормативов. 6.8. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 7.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполнения работ и используемых материалов, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, и другими документами, удостоверяющими их качество. 7.2. Гарантии качества распространяются на все работы и конструктивные элементы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту. 7.3.Гарантийный срок по выполненным Работам устанавливается - 3 (три) года с момента подписания уполномоченными лицами обеих сторон акта выполненных работ на весь объём работ в рамках контракта.. 7.4. Если в период гарантийной эксплуатации объектов обнаружатся недостатки/дефекты по качеству работ по вине Подрядчика, то последний обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Объем дефектов определяется визуально с составлением Акта осмотра. В случае реорганизации/ликвидации Подрядчика ответственность по гарантийным обязательствам несут субподрядные организации согласно выполненным работам. 7.5. Наличие недостатков, порядок и сроки их устранения фиксируются с участием Подрядчика двухсторонним Актом обнаруженных недостатков/дефектов (дефектной ведомостью). Для участия в составлении акта, Подрядчик обязан командировать своего представителя в срок, установленный письменным извещением Заказчика об этом. 7.6. Гарантийный срок эксплуатации объекта этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц после подписания актом выполненных работ. 7.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных недостатков/ дефектов Заказчик составляет односторонний акт. 8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 8.1.Объем выполненных по контракту работ определяется с учетом статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом оплата выполненных по контракту работ осуществляется в сроки и в размерах, которые установлены графиком оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно- монтажных работ. 8.2. Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты приемки объекта капитального строительства и представления подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений. Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию." 8.3.Подрядчик ведёт на объекте журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все связанные с этим факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. По мере необходимости Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то свое мнение он излагает в журнале. Подрядчик обязуется в 3-х дневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком. 8.4.Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком и представителем службы технического надзора осуществляет приемку по акту выполненных работ, строительный контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракта и локальным сметным расчетам. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ на объекте. 8.5.Подрядчик обеспечивает представителя Заказчика транспортным средством для выезда на объект для контроля хода выполнения работ и их приёмки. 8.6.Приемке и оплате в рамках цены контракта подлежат выполненные работы, предусмотренные условиями контракта, заданием Заказчика, локальными сметами, утвержденными Заказчиком. Промежуточной приемке подлежат все произведенные на объекте работы, являющиеся предметом оплаты по настоящему контракту, в том числе скрытые работы, освидетельствование и приемка которых в более поздний период не возможны по техническим причинам. 8.7.Подрядчик, выполнив определённые настоящим контрактом работы, до 25-го числа текущего месяца оформляет “Акт о приёмке выполненных работ” по форме № КС-2 и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» по форме № КС-3 и представляет их Заказчику в 3 (трех) экземплярах. 8.8. Работы считаются принятыми, если акт о приёмке выполненных работ (№ КС-2) подписан обеими сторонами и представителем службы технического надзора до 30 числа текущего месяца. 8.9. В случае несоответствия результатов работы условиям контракта, Подрядчик устраняет выявленные недостатки за свой счёт в установленный Заказчиком срок. 8.10 Представители Заказчика в течение 5 календарных дней осуществляют приёмку предъявленных Подрядчиком выполненных работ. Приёмка выполненных работ осуществляется в соответствии с условиями настоящего контракта с составлением Актов о приёмке выполненных работ формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. Работы считаются принятыми, если Акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 подписаны обеими сторонами и представителем службы технического надзора. Акт подписывается в день окончания приёмки выполненных работ. 8.11. Подрядчик за 10 дней до окончательной приемки извещает Заказчика о готовности объекта к вводу в эксплуатацию и передает два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. 8.12.Окончательная приемка завершенного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, с оформлением акта о приёмке выполненных работ законченного строительством объекта. 8.13. До сдачи объекта Подрядчик несёт ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом Заказчик и Поставщик (либо Стороны) несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 9.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа _____ руб. <1>: <1> Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 №1063: а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 9.3. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком ) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки). Размер ставки определяется по формуле (где - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учётом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки). Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации* на дату уплаты пени. При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации* на дату уплаты пени. При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации* на дату уплаты пени. * В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2015 № 1340 «О применении с 1 января 2016г. ключевой ставки Банка России», Указанием Банка России от 11.12.2015 № 3894 – У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России», информацией Банка России от 11.12.2015 «О ставке рефинансирования Банка России» вместо указанной ставки применяется ключевая ставка Банка России. 9.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа _____ руб. <1>: <1> Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 №1063: а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 9.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 9.7.Подрядчик несёт имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 10.1.Подрядчиком в обеспечение исполнения контракта предоставлена Заказчику банковская гарантия, выданная банком, срок действия которой должен превышать срок действия контракта на 1 месяц, или внесены денежные средства, на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, выбор формы обеспечения определяется Подрядчиком самостоятельно. 10.2.В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 10.3. В случае, если в ходе исполнения контракта, по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях. 10.4. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности Подрядчика перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту, включая обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии). 10.5. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных им на счёт Заказчика в качестве обеспечение исполнения контракта, осуществляется в течение 10 банковских дней с момента с момента полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту. 10.6. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств Заказчик вправе списать в свою пользу денежные средства, которые внесены в качестве обеспечения исполнения контракта в сумме, соответствующей размеру неустойки (пеней, штрафов). Списание денежных средств в пользу Заказчика происходит в течение пяти рабочих дней со дня направления Подрядчику уведомления, в котором Заказчик обязан обосновать размер денежных средств, подлежащих списанию в пользу Заказчика. 11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 11.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; 2) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении, предусмотренных контрактом, количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. 3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения контракта и(или) объёма работы, предусмотренного контрактом; 11.2. В установленных подпунктом 3 пункта 9.1 настоящей статьи случаях сокращение объёма работы при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации; 11.3. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения; 11.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику; 11.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. 11.6. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. 11.7. Одностороннее расторжение контракта осуществляется в соответствии с порядком, установленным частями 9-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
12. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
12.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путём переговоров. 12.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты её получения. 12.3. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путём переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Ульяновской области.
13. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 13.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта Сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 13.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую Сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту. 13.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 13.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1.Контракт заключен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, в порядке, предусмотренном статьёй 70 Федерального закона № 44-ФЗ. По обоюдному согласию Стороны также вправе дополнительно оформить настоящий Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 14.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим контрактом. 14.3. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами по 31.12.2017 года. 14.4. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 14.5. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме. 14.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 14.7. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью. 14.7.1.локальная смета (Приложение №1 к муниципальному контракту) 14.7.2.Описание товаров, используемых при выполнении работ по ремонту водопродной сети и сооружений с установкой башни «Рожновского» 50м3 высота ствола 12м в с.Куроедово Николаевского района Ульяновской области(Приложение №2 к контракту)
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Приложение №1 к муниципальному контракту № от «__» ______________ 2017г.
локальная смета ремонт водопроводной сети и сооружений с установкой башни «Рожновского» 50м3 высота ствола 12м в с.Куроедово Николаевского района Ульяновской области
Приложение №2 к муниципальному контракту № от «__» ______________ 2017г
Описание товаров, используемых при выполнении работ ремонту водопроводной сети и сооружений с установкой башни «Рожновского» 50м3 высота ствола 12м в с.Куроедово Николаевского района Ульяновской области
|
Новости
Баннеры |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сухотерешанское сельское поселение © 2024 |